加工承攬合同

時間:2023-07-20 16:49:20 加工承攬合同 我要投稿

[經(jīng)典]加工承攬合同15篇

  隨著人們法律觀念的日益增強,合同起到的作用越來越大,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編整理的加工承攬合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

[經(jīng)典]加工承攬合同15篇

加工承攬合同1

  承攬方:

  身份證號:

  電話 :

  定作方:_____________家具有限公司

  法定代理人:

  電話:

  _____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 :加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)

  第二條 :加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)

  第三條 :資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。

  2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

  3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);

  第五條: 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

  第六條: 交貨時間和地點:依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。

  第七條: 結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。

  第八條: 其他約定

  1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。

  2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無關(guān)。

  第九條: 承攬方的違約責(zé)任

  1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的.,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任;

  3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;

  4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

  第十條: 定作方公司的責(zé)任

  1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設(shè)備和材料、部份工具等;

  2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負(fù)責(zé);

  3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;

  第十一條:糾紛的處理

  合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。

  本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;

  定作方(代表人)________________________

  簽訂地點:

  _______年___月___日

  承攬方(代表人):________________________

  簽訂地點:

  _______年___月___日

加工承攬合同2

  承攬方:____________________________________

  地址:____________

  郵碼:____________

  電話:____________

  法定代表人:____________

  職務(wù):____________

  定作方:____________________________________

  地址:____________

  郵碼:____________

  電話:____________

  法定代表人:____________

  職務(wù):____________

  定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

  1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

  3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

  第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

  1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

  2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

  3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

  第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

  第十條結(jié)算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責(zé)任

  一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的_

  ___%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  第十三條定作方的'違約責(zé)任

  一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:

  1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

  定作方:________________________

  代表人:________________________

  ____年____月____日

  承攬方:________________________

  代表人:________________________

  ____年____月____

加工承攬合同3

  定作方(甲方):_______________

  代表:_________________________

  電話:_________________________

  承攬方(乙方):_______________

  代表:_________________________

  電話:_________________________

  簽定日期:____________________

  經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅地履行。

  品名:________

  規(guī)格:________

  單位:________

  數(shù)量:________

  加工費:________

  單價:________

  金額:________

  定作方供應(yīng)原材料::________

  原材料品名:________

  規(guī)格:________

  單位:________

  數(shù)量:________

  日期:________

  成品單位耗用量:________

  1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________

  2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________

  3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān):_____________________

  4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________

  5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。

定作方(甲方):_______________

承攬方(乙方):_______________

簽訂日期:________年________月________日

加工承攬合同4

  買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力,應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。

  一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

  法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規(guī)定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán),定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時,雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中,即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制,則不

  論雙方在合同中如何約定留置權(quán),都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規(guī)定,是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權(quán)的'制

  度構(gòu)建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,以方便辦案。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。

  由此可見,二者的區(qū)別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督;如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán),而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應(yīng)屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。

  二、其他具體區(qū)別:

  1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的,出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán);承攬合同以完成一定工作為目的,轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。

  2、在買賣合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。

  3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物;承攬合同中

  的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。

  4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

  5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。

  6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險,可由買受人承擔(dān),也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險。

  因此,實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制,如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制,應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。

加工承攬合同5

  甲方:(定作方)

  乙方:(承攬方)

  經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就紙箱印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條:1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。

  2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。

  第二條:交貨時間

  甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計稿,如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計制作材料,乙方有權(quán)選擇書面通知甲方,書面通知到達(dá)甲方后,乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

  第三條:交貨方式地點交貨方式:甲方送貨交貨地點:乙方廠區(qū)

  第四條:付款結(jié)算方式及時間

  本合同總金額為586000元,甲方支付乙方合同總金額的30 %,即元,作為定金及預(yù)付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達(dá)到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

  第五條:雙方的權(quán)利和義務(wù)

  1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后,如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn),乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間。

  2、乙方在完成甲方項目設(shè)計后,經(jīng)甲方認(rèn)可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

  3、甲方應(yīng)及時驗收并按照合同支付相應(yīng)款項。

  第六條:違約責(zé)任

  1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款,乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計劃。

  2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。

  第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的.經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān),如雙方在本合同履行過程中,發(fā)生任何爭議,均應(yīng)協(xié)商解決,不能達(dá)成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

  本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。

  委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表:代表:

  年 月 日

加工承攬合同6

  發(fā)包方:____________

  承包方:____________

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條:標(biāo)的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。

  第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

  第三條:加工制作與安裝的要求

  1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。

  2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。

  3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高20xx*寬900*深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu):組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),堅固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;

  4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。

  第四條:驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

 、僖曳綄軜悠罚ò凑占追揭蟮囊(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。

  ②甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。

  第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求

 、俳回洉r間:乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。

 、诮回浀攸c:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

 、郯b運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

  第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)

 、僖曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝;

  ②經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);

 、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費進行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;

  ④乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

  第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用

 、偌、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

 、谝曳浇回浐15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

  ③乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的'90%。

 、苁S嗟暮贤瑯(biāo)的額10%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。

  第八條:甲方違約責(zé)任

 、偌追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2%的違約金;

  ②甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付1%的違約金。

  第九條:乙方違約責(zé)任

  ①乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;

 、谝曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān);

  ③乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。

  第十條:糾紛的處理

  當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

  ①因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

 、谝蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

  第十一條:附則

 、俦竞贤皇剿姆荩、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

 、诤贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。

  發(fā)包方:____________(蓋章)

  法定代表人:____________

  承包方:____________(蓋章)

  法定代表人:____________

  ____年____月____日

加工承攬合同7

  承攬方:

  代表人: 職務(wù): 電話:

  定作方:

  地 址: 電話:

  定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。

  第一條 承攬項目概況

  1.項目名稱:

  2.項目地點:

  3.項目內(nèi)容:

  4.建筑面積:

  5.承攬方式:承攬方包工包料

  第二條 圖紙或技術(shù)資料

  雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:

  (1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。

  第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

  (2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收。

  第四條 承攬方義務(wù)

  (1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;

  (2) 參加項目的竣工驗收。

  第五條 項目變更

  (1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作,由此而產(chǎn)

  (2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更,定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。

  第六條 確定變更合同價款及工期

  (1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。

  (2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

  第七條 材料的提供

  (1) 由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

  (2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;

  第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :

  (1) 項目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。

  (2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求

  第九條 項目驗收和保修

  (1) 項目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗收,定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的,視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格,已通過驗收。

  (2) 第十條 合同價款支付方式

  1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:

  (1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。

  第十一條 違約責(zé)任

  1. 承攬方的違約責(zé)任

  (1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。

  (2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

  2. 定作方的違約責(zé)任

  (1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;

  (2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

  (3)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

  第十二條 不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的`,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十三條 合同爭議的解決方式

  本合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

  第十四條 其他約定事項:

  第十五條 附則

  (1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。

  (2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同有同等效力。

  (3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律

  (4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。

  定作方: 承攬方:

  代 表 人: 代 表 人:

  聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:

  年 月 日 年 月 日

加工承攬合同8

  委托方:_____公司

  簽訂地點:

  受托方:

  簽訂時間:

  標(biāo)的、數(shù)量、價款:

  1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的`出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達(dá))。

  3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

  4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

  5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。

  6、運輸方式及到站(港)和費用承擔(dān):受托方承擔(dān)。

  7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

  8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。

  9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

  10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

  委托方:___公司

  受托方:

  法人代表:

  法人代表:

  委托代表:

  委托代表:

  傳真:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  地址:

  傳真:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  地址:

  年 月 日

  年 月 日

加工承攬合同9

  合同編號:_____________

  甲方:___________________

  乙方:___________________

  法定代表人:_____________

  法定代表人:_____________

  聯(lián)系電話:_______________

  聯(lián)系電話:_______________

  定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

  1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

  3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

  第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

  1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

  2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的'期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

  3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

  第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

  第十條結(jié)算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責(zé)任

  一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

  十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

  第十三條定作方的違約責(zé)任

  一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

  甲方(蓋章):_____________

  乙方(蓋章)________________

  授權(quán)代理人(簽字):_______

  授權(quán)代理人(簽字):___________

  住址:_____________________

  住址:______________________

  聯(lián)系電話:_________________

  聯(lián)系電話:__________________

  開戶銀行:_________________

  開戶銀行:__________________

  賬號:_____________________

  賬號:______________________

  _________年____月____日

  _________年______月____日

  簽訂地點:__________________

  簽訂地點:__________________

加工承攬合同10

  定作方:(甲方)

  承攬方:(乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠、互利、合作的原則,達(dá)成以下合同條款:

  第一條項目名稱:車間排風(fēng)工程

  第二條施工地點:

  第三條合同范圍:風(fēng)機安裝;風(fēng)機線路敷設(shè);風(fēng)機電氣控制箱安裝。

  第四條工程預(yù)算:(略)

  詳情可參考公司網(wǎng)站信息,或來電咨詢。

  第五條合同總價款:元;人民幣大寫:元。

  第六條場地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件,并派員現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)幫助。

  第七條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:

  (一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)乙方施工完畢后通知甲方,甲方應(yīng)在次日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。

  (三)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的相關(guān)費用。

  第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應(yīng)延長同等天數(shù))

  第九條付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付合同總價款的50%作為定金給乙方;乙方在設(shè)備材料到場后,甲方再付合同總價款的30%給乙方,工程驗收合格后,甲方一次付清合同總價款給乙方。

  第十條乙方的違約責(zé)任:

  (一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

  (二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的`千分之一償付違約金。

  第十一條甲方的違約責(zé)任:

  (一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

  (二)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  (三)變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

  第十二條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。

  第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。

  本合同自甲方預(yù)付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;各留存一份。

  補充條款:

  甲方:(蓋章)乙方(蓋章)

  代表人:代表人:

  地址:地址:

  電話:電話:

  簽約日期:簽約日期:

加工承攬合同11

  合同編號:_________

  發(fā)包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)

  承包方:(以下簡稱乙方)

  根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條:標(biāo)的

  乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。

  第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取

  注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

  第三條:加工制作與安裝的要求

  1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。

  2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。

  3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高_(dá)________年月日前全部交貨。

  ②、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

  ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

  第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)

 、、乙方對制作的書架進行安裝;

  ②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);

 、、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

  第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用

 、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

 、、乙方交貨后5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

 、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。

 、、剩余的合同標(biāo)的額0%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。

  第八條:甲方違約責(zé)任

 、、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的'標(biāo)的額2‰的違約金;

 、、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付‰的違約金。

  第九條:乙方違約責(zé)任

 、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

 、、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān);

  ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

  第十條:糾紛的處理

  當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

  ①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;

  ②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

  第十一條:附則

 、佟⒈竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

 、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。

  發(fā)包方(全稱)(蓋章)承包方(全稱)(蓋章)

  法定代表人法定代表人_________

  委托代理人委托代理人_________

  經(jīng)辦人:

  單位地址:

  開戶銀行:

  賬號:

  電話:

  傳真:

  _________編碼:_________

  經(jīng)辦人:_________

  單位地址:_________

  開戶銀行:_________

  賬號:_________

  電話:_________

  傳真:__________

  ________編碼:_________

  _______年_______月_______日

加工承攬合同12

  甲方: (委托方)

  乙方: (承攬方)

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。

  一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

  名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

  二、 相關(guān)事宜:

  1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

  2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的`切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)

  3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。

  4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

  三、 時間要求:

  自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。

  四、 加工費用:

  該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。

  五、 付款方式:

  乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

  六、 其他事宜:

  本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。

  在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  甲方:

  蓋章:

  簽約人:

  職務(wù):

  電話號碼:

  已方:

  蓋章:

  簽約人:

  職務(wù):

  電話號碼:

  時間: 年 月 日

加工承攬合同13

  定作方:(以下簡稱甲方)

  法定代表人:

  住所:

  郵編:

  聯(lián)系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  委托代理人:

  身份證號:

  住所:

  郵編:

  聯(lián)系電話:

  承攬方:(以下簡稱乙方)

  法定代表人:

  住所:

  郵編:

  聯(lián)系電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  委托代理人:

  身份證號:

  住所:

  郵編:

  聯(lián)系電話:

  鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,并需要加工部件;

  鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

  依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。

  一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:

  品名

  規(guī)格

  單位

  數(shù)量

  備注

  二、原材料提供:

  1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為: 年 月 日。

  2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊。

  3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:: 年 月 日。

  4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。

  三、技術(shù)資料及圖紙

  1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

  2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。

  3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

  4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

  四、質(zhì)量要求:

  1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。

  2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)

  五、加工成品驗收:

  1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。

  2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

  3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。

  4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。

  六、加工成品交付:

  1、乙方應(yīng)于 年 月 日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用。

  2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達(dá)成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  3、實際交付日期,乙方自行送達(dá)的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

  4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

  七、報酬及支付:

  1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)

  2、報酬的支付采取以下方式

  a甲方應(yīng)于 年 月 日支付乙方元,于 年 月 日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

  b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達(dá)到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

  八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費用由乙方承擔(dān)。

  九、運輸及費用承擔(dān):

  1、甲方提供材料的運輸由甲方負(fù)責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān)。

  2、加工成品的運輸由乙方負(fù)責(zé),運輸費用由方承擔(dān)。

  十、乙方違約責(zé)任:

  1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。

  2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。

  3、乙方交付定作物的'數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

  4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。

  5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。

  6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。

  十一、甲方違約責(zé)任:

  1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。

  2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失。

  3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

  十二、不可抗力:

  1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。

  2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。

  3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。

  十三、合同爭議的解決:

  雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過如下第

  種方式解決:

  1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;

  2、向北京仲裁委員會提請仲裁;

  十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。

  十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。

  甲方:

  乙方:

  授權(quán)代表:

  授權(quán)代表:

  年 月 日

加工承攬合同14

  定作方:

  地 址: 電話:

  承攬方:

  地 址: 電話: 履約地:

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等、自愿、誠實信用的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同,并依照履行。

  第一條:定做合同概況

  1.1工程名稱:

  1.2工程地點:

  第二條:加工范圍

  2.1本工程構(gòu)件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質(zhì)為 ;

  2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。

  第三條:合同價格及付款方式

  3.1合同單價:

  主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;

  3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。

  3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;

  3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補充條款中有明確付款約定時,執(zhí)行補充條款;

  3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;

  3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

  第四條:質(zhì)量要求

  4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進行加工制作;

  4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產(chǎn),并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;

  4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;

  4.4所用油漆全部由 提供。

  第五條:驗收、結(jié)算方式

  5.1驗收方式:鋼構(gòu)件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨,則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發(fā)貨;

  5.2結(jié)算方式:鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的.加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢,并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時,結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;

  5.3結(jié)算期限:雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書,定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內(nèi)不予答復(fù),則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件,雙方按照此結(jié)算文件進行剩余款項的支付等工作。

  第六條:運輸方式

  第七條:圖紙要求

  7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認(rèn)可;

  7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時,必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負(fù)責(zé),由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);

  7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時,設(shè)計費用單獨結(jié)算;

  7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發(fā)生沖突,以合同為準(zhǔn);

  7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。

  第八條:加工時間

  8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;

  8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。

  第九條:違約責(zé)任

  9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;

  9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

  9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;

  9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,定作方應(yīng)按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;

  9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  9.6定作方無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

  第十條:其他條件

  10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行;

  10.2本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。

  第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

  第十一條:本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。

  定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)

  法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:

  簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

加工承攬合同15

  甲方: (定作方)

  地址:×××工業(yè)城

  法定代表人:

  營業(yè)執(zhí)照證號:

  乙方: (承攬方)

  地址:

  法定代表人:

  營業(yè)執(zhí)照證號:

  合同編號: 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)

  乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。

  一、 本合同所指加工行為是:

  甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

  二、 本合同所指加工之零部件見下表:

  甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注

  1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

  2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

  三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):

  甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求

  備 注

  四、 加工零部件價格及加工費的確定:

  1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認(rèn),該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價格執(zhí)行。

  2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

  3. 加工費計算方法:

  (1) 對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

  (2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。

  五、 加工訂貨:

  1. 甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:

  (1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

  (2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

  2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

  (1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。

  (2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

  3. 如甲方通知取消訂單:

  (1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。

  (2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

  4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。

  六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:

  1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;

  2. 包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;

  3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。

  4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負(fù)。送貨時應(yīng)包裝完整,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

  5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

  6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。

  七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:

  1. 圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費用由乙方承擔(dān)。

  2. 模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);

  3. 模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。

  4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);

  5. 模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;

  6. 模具的所有權(quán):甲方所有。

  八、 知識產(chǎn)權(quán)保護

  1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。

  九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制

  1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:

  (1)

  (2)

  (3)

  2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:

  (1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,才能進入批量生產(chǎn)。

  (2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。

  (3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。

  (4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。

  (5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。

  (6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。

  3. 質(zhì)量整改

  (1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

  4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的'處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

  十、 加工費的結(jié)算

  1. 加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

  2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。

  十一、 驗收方法

  1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。

  十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

  1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

  2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

  3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

  4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,報告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

  十三、 乙方違約責(zé)任:

  1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:

  (1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

  (2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;

  (3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);

  (4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;

  (5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;

  (6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;

  (7) 未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;

  (8) 送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

  2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

  3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

  4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。

  5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

  6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費用。

  十四、 甲方的違約責(zé)任

  1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

  2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。

  十五、 合同的變更、解除:

  1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。

  2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

  3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。

  十六、 不可抗力

  1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

  十七、 其他

  1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

  2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

  3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

  4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。

  十八、 其他需約定事項:

  1. ____________________________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________________________

  4. ____________________________________________________________________________

  5. ____________________________________________________________________________

  甲方: 乙方:

  授權(quán)代表: 授權(quán)代表:

  日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日

【加工承攬合同】相關(guān)文章:

加工承攬合同06-13

承攬加工合同06-13

(精選)承攬加工合同07-12

[精選]加工承攬合同07-17

關(guān)于加工的承攬合同03-27

機械加工承攬合同03-21

房屋加工承攬合同03-18

委托加工承攬合同03-19

最新加工承攬合同03-19

家具承攬加工合同03-16