最新加工承攬合同

時間:2023-03-21 08:19:53 加工承攬合同 我要投稿

最新加工承攬合同(匯編8篇)

  隨著人們對法律的了解日益加深,合同的地位越來越不容忽視,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢?以下是小編精心整理的最新加工承攬合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。

最新加工承攬合同(匯編8篇)

最新加工承攬合同1

  承攬方:____________________________________地址:____________

  郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

  定作方:____________________________________地址:____________

  郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

  定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

  第二條加工成品質量要求

  第三條

  原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條

  技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。 3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

  第六條

  驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條

  交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  第十條結算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責任

  一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照

  中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的.酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

  十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任

  一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條

  不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:1.向仲裁機關申請仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____

  日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日

  承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日

最新加工承攬合同2

  甲方(委托方):_________

  乙方(加工方):_________

  甲乙雙方在平等、自愿基礎上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

  第一條協(xié)議內容

 。1)甲方根據(jù)下列條件委托乙方加工聚酯和聚酯漿料,有關產品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向乙方發(fā)出;

 。2)乙方根據(jù)下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料,有關產品將按本協(xié)議規(guī)定完成。

  第二條甲乙雙方權力和義務

 。1)加工流程中甲方只負責購買原料,乙方負責原料的接收和檢驗,然后按照聚酯和聚酯

  漿料的生產工藝進行加工,同時包裝材料也由乙方自行購買,并制定成品的商標、商號,承擔成品的運輸?shù)热渴乱耍?/p>

 。2)加工成品的各項理化指標均由乙方按照需方要求制定,同時做好在線監(jiān)測和品質控制,并對產品質量和交貨期負全部責任;

 。3)加工費按照每次購買原料的.成本費由甲乙雙方協(xié)商核算,甲方向乙方支付加工費用后,乙方要及時向甲方開具增值稅發(fā)票。

  第三條聯(lián)合聲明

 。1)甲乙雙方僅是協(xié)議經(jīng)營關系,雙方具有獨立的經(jīng)營地位,不存在內部管理關系。

 。2)甲乙雙方認同本協(xié)議為經(jīng)濟協(xié)作協(xié)議,一切爭議為民事爭議。

  第四條協(xié)議有效期限和續(xù)簽方案

  本協(xié)議自簽訂日期生效,有效期為一年,長期合作需每年定期續(xù)簽。

  第五條糾紛解決方法

  執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。

  甲方:_________

  乙方:_________

  甲方代表人簽字:_________

  乙方代表人簽字:_________

  ____年____月____日

  ____年____月____日

最新加工承攬合同3

  委托方:_______(以下簡稱甲方)

  承攬方:_______(以下簡稱乙方)

  甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方承攬甲方加工業(yè)務所涉的有關內容,達成如下條款,以資雙方共同遵守:

  一、乙方擬承攬甲方的產品加工業(yè)務,承攬期間,乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業(yè)務。

  二、合同期限:

  暫定一年,自20___年___月___日起至20___年___月___日。期限屆滿,雙方可以順延期限。

  三、本合同系雙方之間建立加工承攬業(yè)務的框架合同,具體的操作程序如下:

  1、甲方有外協(xié)加工業(yè)務,通知(一般以電話通知)乙方,乙方應在接到通知天內到甲方,乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質量等)完成加工業(yè)務的,應派人到甲方接收待加工工件(或原材料),辦理交接手續(xù),在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認(如有特殊工藝質量要求,雙方可另行簽訂書面協(xié)議)。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據(jù),同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。

  2、完成加工業(yè)務后,乙方應制作(或填寫)送貨單,將送貨單及與送貨單數(shù)量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方,堆放在甲方指定地點,并按照甲方的要求對產品進行標識。

  3、甲方工作人員根據(jù)乙方送貨單數(shù)量進行數(shù)量點清,并對乙方交貨的數(shù)量進行簽收,但數(shù)量簽收不作為雙方結算加工費的依據(jù)。

  4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗,并在交貨單上簽字,甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證,對合格的加工工件予以入庫,并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。

  四、工件交付在甲方進行,在途責任及費用由乙方承擔。

  五、保證金及加工費標準。

  1、若乙方系首次承攬甲方加工業(yè)務,應在接收第一批代加工工件時,向甲方交納保證金,保證金在個月后視乙方履行合同的情況歸還。

  2、若乙方在甲方留存足額加工費,則乙方所留存的加工費即作為保證金。

  3、保證金金額不低于元,不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失,相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。

  4、加工費按甲方《外協(xié)加工費結算規(guī)定》進行結算,甲方《外協(xié)加工費結算規(guī)定》見附件。如有特殊加工要求,價格另行結算的,雙方另行就加工費達成補充協(xié)議。

  六、甲方權利、義務:

  1、按照約定支付加工費。

  2、對于乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監(jiān)督,若乙方未按要求履行加工義務,甲方可以單方面解除本合同。

  3、合同期間,甲方有權與乙方以外的其他單位發(fā)生加工業(yè)務。

  七、乙方權利、義務:

  1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業(yè)務,并且遵守甲方的《外加工管理制度》。

  2、按時、保質完成加工業(yè)務,禁止將承攬的業(yè)務轉發(fā)給第三方完成。

  3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業(yè)秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密,且在完成每件加工業(yè)務后,將圖紙等資料隨工件交還甲方,未經(jīng)甲方書面同意,不得復印、復制。

  4、乙方人員到甲方公司,須遵守甲方的規(guī)章制度,否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。

  5、乙方在工件加工前,應當檢查待加工工件的`外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符,若不相符,則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工,后續(xù)所發(fā)生的損失,由乙方承擔。

  6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年,在保質期內,甲方因乙方所加工的工件存在質量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。

  八、加工費的支付:

  乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托加工送貨單》到甲方財務進行結算,根據(jù)結算確定金額開具相應的增值稅發(fā)票,甲方在收到發(fā)票后90個工作日內付款。

  九、違約金及損失計算:

  1、若乙方逾期交貨,每逾期一天,支付違約金___元,逾期超過___天的,自第___天起,每天支付違約金______元。

  2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工,若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的,按所加工工件成本價格的5%——30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的,另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。

  3、對于加工存在質量問題的工件,可以返工的,所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔,且因返工造成延期交貨的,乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。

  4、對于存在質量問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢),乙方應賠償甲方的全部損失,損失計算方法如下:原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)—報廢工件殘值(按該材質市場廢料價格折算)。

  十、其他:

  1、合同附件:《外協(xié)加工費結算規(guī)定》。

  2、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字或蓋章后生效。

 。ㄒ韵聼o正文)

  甲方:_______

  乙方:_______

  授權代表:_______

  授權代表:_______

  日期:20___年___月___日

  日期:20___年___月___日

最新加工承攬合同4

  委托方:_________紡織器材廠(甲方)

  承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

  1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:

  項目:

  產品名稱:

  規(guī)格單位:

  數(shù)量單價(元):

  總價(元):

  交貨日期:

  一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。

  2、質量標準:

  乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

  3、原料供應:

  加工用鋅塊由甲方供應。

  4、交貨方式:

  由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

  5、質量驗收方法:

  完成加工后由甲方按質量標準驗收。

  6、結算方式:

  7、違約責任:

  甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的'經(jīng)濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

  甲方:____________紡織器材廠

  法定代表人:(蓋章)________

  地址:______________________

  銀行帳號:__________________

  乙方:________________電鍍廠

  法定代表人:(蓋章)________

  地址:______________________

  銀行帳號:_________________

  _________年________月______日

最新加工承攬合同5

  承 攬 方:____________________________________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  定 作 方:____________________________________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品__________________________________________

  第二條 加工成品質量要求________________________________________________

  第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

  1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

  3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條 價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

  第六條 驗收標準和方法

  1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交貨的時間和地點

  1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

  2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

  第十條 結算方式及期限__________________________________________________________

  第十一條 其他約定__________________________________________________________

  第十二條 承攬方的違約責任

  1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的'損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

  7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

  10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任

  1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:

  1.向仲裁機關申請仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:________________________ 承攬方:________________________

  代表人:________________________ 代表人:________________________

  ____年____月____日 ____年____月____日

最新加工承攬合同6

  定作方(以下簡稱甲方):

  承攬方(以下簡稱乙方):

  供料方(以下簡稱丙方):

  甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:

  一、工程項目名稱:

  二、施工地點:

  三、工程量:

  四、工程總額及付款方式:

  1、工程總額:

  2、付款方式:

  3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。

  五、工程期限:

  1、合同簽定次日起核算,7個工作日。

  風險提示:

  加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

  如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。

  六、乙方工作:

  1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

  2、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。

  七、甲方工作:

  1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

  2、乙方進入現(xiàn)場施工時,施工場地應具備施工條件。

  3、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關管理單位的協(xié)調工作。

  4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

  八、丙方工作

  風險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的.情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。

  1、丙方應當提交產品品種、型號、規(guī)格、質量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協(xié)商定價。

  2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

  九、驗收:

  1、材料以工程預算書中所標明規(guī)格、品型驗收。

  2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。

  3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。

  4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察,確有質量問題的,乙方進行后期整改。

  5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。

  十、保修:

  1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現(xiàn)場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

  十一、安全責任:

  1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

  2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。

  3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。

  十二、合同變更:

  1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

  2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更后的附件為依準。

  十三、違約責任:

  1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。

  2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。

  3、因審批手續(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

  4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權。

  5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。

  6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決,協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

  十四、附件:

  1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照(加蓋公章)

  2、工程項目預算,施工圖及效果圖。

  十四、合同成立和生效

  1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

  2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。

  3、本合同一式2份,雙方各持1份。

  十五、其他

  本合同若有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議,經(jīng)有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補充協(xié)議為準。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規(guī)定。

 。ㄒ韵聼o正文)

  甲方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  丙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

最新加工承攬合同7

  甲方:(以下簡稱:甲方)

  乙方:(以下簡稱:乙方)

  依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,為明確雙方權力義務,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對甲方承施的_____工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。

  風險告知:訂立加工合作合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目,其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務,也應查詢清楚。

  注意:當事人一方是否具備簽訂合同的主體資格,當事人的營業(yè)執(zhí)照是否過期,是否做年審,是否被吊銷等,不認真進行審查就匆忙與其簽合同,容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發(fā)生糾紛時難以追求當事人責任。

  一、工程概況:

  項目位于,工程建筑面積:_____平方米,結構封頂日期_____年____月____日。

  二、加工事宜:

  甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。

  三、重量結算依據(jù):

  根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結算依據(jù)。結算重量單位為_____噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。

  四、甲方工作:

  1、合同簽訂時甲方提供授權經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權范圍。

  2、合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。

  3、甲方應于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前日,數(shù)量不得超過噸),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。

  4、成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。

  5、如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。

  6、成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。

  7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于_____噸。

  五、乙方工作:

  1、合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。

  2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權委托人應在小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。

  3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

  4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

  5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。

  6、乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。

  六、設計變更:

  1、施工過程中如出現(xiàn)不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。

  2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規(guī)定價格結算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

  風險告知:承攬方應當依據(jù)合同規(guī)定,按定作方要求的技術條件完成工作,未經(jīng)定作方同意,不得擅自變更。承攬方應當對所承攬的全部工作質量負責。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  七、產品質量要求:

  1、乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規(guī)定。

  2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》gb50204—20xx中的第五章及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01—69—20xx的規(guī)定。

  3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規(guī)程》jgj107—96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規(guī)程》qjy16—20xx中的`規(guī)定。

  八、鋼筋原材復試及資料:

  1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

  2、根據(jù)《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。

  3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01—51—20xx規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

  九、合同價款及付款方式:

  1、合同價款:

  (1)本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_____元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

 。2)三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加_____元/噸。

 。3)鋼筋機械連接頭_____元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。

 。4)鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數(shù)量進行簽收。

 。5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據(jù),由乙方以書面形式送達甲方,調價依據(jù)在送達后24小時內,甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。

  (6)本合同成型鋼筋總量為_____噸,總價款(人民幣):_____元,(大寫:)?們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

 。7)驗貨地點:

  2、付款方式:

  (1)本合同結算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款_____%,余款_____%月末前結清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉。

  (2)鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

 。3)原材料復試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認,在月末前結清。

 。4)本合同總價款如發(fā)生變化,超出部分甲方應按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預付給乙方。

  十、違約責任:

  1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質量、規(guī)格、數(shù)量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。

  2、合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據(jù)24小時內未能書面確認或簽訂補充協(xié)議,乙方有權停止繼續(xù)供貨。

  3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

  4、由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。

  5、甲方如未能按合同規(guī)定時間付款,逾期乙方有權停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。

  6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場,甲方應按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。

  十一、爭議:

  本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛,雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

  十二、其它:

  1、本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,并注明相關文件的授權使用范圍。

  2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協(xié)商。

  3、合同附件為本合同有效文件組成部分。

  風險告知:承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密的,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。

  十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。

  十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權人簽字后生效。

  十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定。

  本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):

  甲方(蓋章):乙方(蓋章):

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

  公司地址:公司地址:

  簽訂日期:簽訂日期:

  簽訂地點:

最新加工承攬合同8

  委托單位:(以下簡稱甲方)

  加工單位:(以下簡稱乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。

  第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。

  第二條:加工方式

 。1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量的,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨,并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的.,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

 。2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

  第三條:乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品,乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求,甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

  第四條:甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔所有損失。

  第五條:甲方提供給乙方用于生產的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等)

  乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。

  第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當月15日前付清。

  第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經(jīng)雙方協(xié)商確認一致后,免予承擔違約責任。

  第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭議,雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。

  第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項,雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)

  法定代表人:法定代表人:

  地址:地址:

  電話:電話: