加工承攬合同書13篇
隨著法律知識的普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編整理的加工承攬合同書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
加工承攬合同書1
甲方（定作方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方（承攬方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關法規(guī)的規(guī)定，就___________（地點）玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價：
玻璃品種： ___________，規(guī)格： ___________，數(shù)量：___________，單價：___________。
交貨地點：
運輸方式、費用：
1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責.
2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補片玻璃應在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式：
1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的'產(chǎn)品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2）_________玻璃制作按國家標準執(zhí)行，相關規(guī)定以行業(yè)標準為準.
六、結(jié)算及付款方式：
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責任：
1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.
2）如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）
2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責任。
甲方：
代表：
賬號：
戶行：
___________年___月___日
乙方：
代表：
賬號：
戶行：
___________年___月___日
加工承攬合同書2
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務： 電話號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務： 電話號碼：
時間： 年 月 日
加工承攬合同書3
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
為明確雙方在合同中的權利、義務和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1、防盜門名稱___________，
2、規(guī)格___________，
3、單位___________，
4、數(shù)量___________，
5、單價(元/M2)___________。
注：以實際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責制作、安裝，運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2、本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
3、材質(zhì)標準：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點：
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
1、計算方法：面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的'95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計：以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質(zhì)量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
(1)按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位簽證后實施，所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作，高空作業(yè)配安全帶，進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協(xié)調(diào)、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權隨時解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議，應當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理，補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
加工承攬合同書4
承攬方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
1、品名：
2、規(guī)格：
3、單位：
4、數(shù)量：
5、備注：
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結(jié)算方式及期限：
第十一條其他：
1、根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的.質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的’損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)或酬金總額的_________%(20%–60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%—60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章)：
代表人(簽字)：
_________年____月____日
承攬方(蓋章)：
代表人(簽字)：
_________年____月____日
加工承攬合同書5
委托方：(以下簡稱甲方)加工方：(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20-)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的`施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下乙方責任
�。�1）乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
�。�2）乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
（3）乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
�。�4）日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20--年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方：(蓋章)乙方：
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同書6
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結(jié)算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經(jīng)濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交（收）貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符．
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的'托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢�，并且取得對方同意�?/p>
委托承運人運輸?shù)�，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤模ㄗ鞣綉撓虺袛埛街Ц逗贤绰男胁糠謨r款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應照數(shù)補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同書7
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方，有關事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：
1) 制造的內(nèi)容："";
2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的'安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內(nèi)。
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權或所有權的轉(zhuǎn)讓而失效，該標識牌經(jīng)營權或所有權的受讓者有權取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤h人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同書8
甲方：
乙方：
一、標的、數(shù)量、價款
編號
項目名稱
說明
單價（元）
數(shù)量
合計（元）
25座21米美化塔施工
費用總計：
合計人民幣金額（大寫）：
二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的.一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。
六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱：
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
乙方
單位名稱：河北泰峰鋼結(jié)構有限公司(蓋章)
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
加工承攬合同書9
鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司，并需要加工部件；
鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供：
1、甲方提供的'原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：：年月日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復，提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。（也可不約定此項目）
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應款額的收據(jù)。
加工承攬合同書10
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。３．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法１．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點１．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如：１．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一、未按合同規(guī)定的`質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
加工承攬合同書11
定做方：__________
承攬方：__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
(2)次鋼構材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價約___________;
(3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構制作、驗收規(guī)范認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結(jié)構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的`工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《民法典》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
加工承攬合同書12
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間： 。
2、交貨地點：定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結(jié)算
結(jié)算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的`，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務： 電話號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務： 電話號碼：
時間： 年 月 日
加工承攬合同書13
甲 方：
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的`有關法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內(nèi)，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
年 月 日